Марфа- сервис технических услуг для бизнеса Липецк.

ДОГОВОР № ___

на выполнение ремонтных и технических работ

г. Липецк «___» __________ 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Марфа», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Селивановой Киры Александровны, действующего на основании Устава , с одной стороны, и __________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________, действующего на основании ________________________________________________ , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик по заявкам Заказчика выполняет ремонтные, монтажные и технические работы на объектах Заказчика, а Заказчик принимает и оплачивает выполненные работы.
1.2. Работы могут включать сантехнические и электромонтажные работы, ремонт и монтаж мебели, дверей, замков, натяжных потолков, перегородок и элементов отделки, крепёж, сборку, локальный ремонт и иные согласованные Сторонами хозяйственно-технические работы.
1.3. По каждой заявке отдельно согласовываются перечень работ, объект, стоимость и при необходимости материалы и сроки выполнения.
 
2. Заявки и согласование работ
2.1. Заявки, стоимость, сроки, материалы и дополнительные работы могут согласовываться посредством ЭДО, электронной почты или формы заявки на сайте http://servis48.ru/
2.2. Заявки и согласования, поступившие с указанных Заказчиком адресов электронной почты и номеров телефонов его представителей, считаются направленными уполномоченными лицами до получения Подрядчиком уведомления об изменении таких полномочий.
2.3. Стоимость сообщается Заказчику до начала работ либо после осмотра объекта, если определить объём работ дистанционно невозможно.
2.4. Дополнительные работы выполняются только после согласования с Заказчиком.

3. Стоимость и оплата
3.1. Стоимость определяется отдельно по каждой заявке. Подрядчик вправе устанавливать минимальную стоимость заказа или выезда, предварительно сообщив её Заказчику.
3.2. Материалы и комплектующие оплачиваются отдельно от стоимости работ.
3.3. Порядок и срок оплаты работ указываются в заявке, счёте или ином согласовании Сторон. Если срок оплаты отдельно не установлен, Заказчик оплачивает выполненные работы в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их приёмки.

4. Выполнение работ и материалы
4.1. Заказчик обязан сообщить Подрядчику известные ему сведения о скрытых коммуникациях, конструктивных особенностях и иных обстоятельствах объекта, способных повлиять на безопасность или результат работ.
4.2. Подрядчик вправе приостановить или не начинать работы при отсутствии необходимых условий, доступа или материалов, а также при наличии обстоятельств, создающих угрозу безопасности или результату работ.
4.3. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ работников и иных специалистов, оставаясь ответственным перед Заказчиком за результат согласованных работ.
4.4. При ремонте бывшего в эксплуатации имущества Подрядчик отвечает за выполненные им работы, но не принимает на себя ответственность за техническое состояние всего изделия, оборудования, помещения или инженерной системы.
4.5. Если материалы или комплектующие предоставляет Заказчик, Подрядчик не отвечает за их скрытые недостатки, естественный износ, срок службы и неисправности, не вызванные действиями Подрядчика.
5. Приёмка работ
5.1. После выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику УПД, акт либо иной документ о выполнении заявки.
5.2. Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней принять работы либо направить Подрядчику мотивированные письменные замечания с указанием конкретных недостатков.
5.3. Если в указанный срок мотивированные замечания не поступили, работы считаются принятыми Заказчиком без замечаний, за исключением скрытых недостатков, которые не могли быть обнаружены при обычной приёмке.

6. Гарантия
6.1. На качество выполненных Подрядчиком работ устанавливается гарантийный срок 30 календарных дней с даты их приёмки.
6.2. Если в течение гарантийного срока выявлен недостаток, возникший вследствие ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком, Подрядчик устраняет такой недостаток своими силами и без дополнительной оплаты.
6.3. Заказчик обязан сообщить о выявленной неисправности и предоставить Подрядчику возможность осмотреть результат работ и определить причину неисправности.
6.4. Гарантия распространяется исключительно на выполненные Подрядчиком работы и не является гарантией исправности всего ремонтируемого изделия, оборудования, помещения или инженерной системы.
6.5. Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие вследствие: естественного износа; производственного или скрытого дефекта детали или комплектующей; неправильной эксплуатации; механического повреждения после выполнения работ; вмешательства Заказчика или третьих лиц; неисправности иных частей изделия или смежных систем; скрытых недостатков ранее существовавшего имущества.

7. Ответственность и разрешение споров
7.1. Подрядчик отвечает за документально подтверждённый прямой ущерб, непосредственно причинённый виновными действиями Подрядчика при выполнении конкретной заявки.
7.2. Подрядчик не отвечает за повреждение скрытых коммуникаций и конструкций, которые невозможно было выявить при обычном осмотре до начала работ и сведения о которых не были предоставлены Заказчиком, кроме случаев, когда повреждение произошло вследствие виновных действий Подрядчика.
7.3. Упущенная выгода и косвенные потери Заказчика возмещению не подлежат, кроме случаев, когда иное предусмотрено обязательными нормами законодательства Российской Федерации.
7.4. Споры Стороны стремятся урегулировать в претензионном порядке. Срок ответа на письменную претензию — 10 рабочих дней.
7.5. При недостижении соглашения споры, подлежащие рассмотрению арбитражным судом, рассматриваются Арбитражным судом Липецкой области, за исключением случаев исключительной подсудности, установленной законом.

8. Срок действия и заключительные положения
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до его прекращения одной из Сторон.
8.2. Каждая Сторона вправе отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора, после выполнения обязательств в рамках конкретной заявки. Прекращение Договора не освобождает Заказчика от оплаты выполненных работ и согласованно приобретённых для него материалов и комплектующих.
9. Реквизиты и подписи сторон